AGB
§1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen der Autosattlerei Menger GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden.
(2) Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
§2 Leistungen
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Sattlerarbeiten jeder Art, die Herstellung und der Verkauf von Kfz-Teilen, die Autovermietung sowie die Restauration von Oldtimern.
(2) Die Leistungen erfolgen nach individueller Vereinbarung insbesondere als Reparatur, Neuanfertigung, Umarbeitung oder Instandsetzung.
(3) Darstellungen, Abbildungen und Beschreibungen auf der Website dienen der allgemeinen Information und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder garantierten Leistungsumfänge dar.
§3 Vertragsschluss
(1) Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
(2) Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung, durch Unterzeichnung eines Auftragsformulars oder durch Beginn der Ausführung der Arbeiten zustande.
(3) Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
§4 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese anfällt.
(2) Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig.
(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Vorauszahlungen zu verlangen.
(4) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
§5 Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Der Kunde hat alle für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen vollständig und wahrheitsgemäß zur Verfügung zu stellen.
(2) Mehraufwand oder Verzögerungen aufgrund unvollständiger oder fehlerhafter Angaben gehen zu Lasten des Kunden.
§6 Fertigstellungs- und Lieferfristen
(1) Fertigstellungs- und Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.
(2) Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Materialengpässen oder unvorhersehbarer Ereignisse berechtigen nicht zu Schadensersatzansprüchen.
§7 Abnahme
(1) Der Kunde ist verpflichtet, die Leistung nach Fertigstellung abzunehmen.
(2) Offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Abnahme anzuzeigen.
(3) Mit der Abnahme gilt die Leistung als vertragsgemäß erbracht.
§8 Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
(2) Kein Mangel liegt vor bei natürlichem Verschleiß, materialbedingten Abweichungen oder alters- und nutzungsbedingten Veränderungen.
(3) Für vom Kunden beigestellte Materialien übernimmt der Auftragnehmer keine Gewährleistung.
§9 Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vorhersehbaren Schaden.
(3) Eine Haftung für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
§10 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen bleiben gelieferte Waren und hergestellte Gegenstände Eigentum des Auftragnehmers.
§11 Aufbewahrung von Fahrzeugen und Gegenständen
(1) Die Aufbewahrung von Fahrzeugen oder Gegenständen erfolgt auf Risiko des Kunden.
(2) Eine Haftung für Schäden durch höhere Gewalt, Diebstahl oder Vandalismus ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
§12 Datenschutz
Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet. Weitere Informationen sind der Datenschutzerklärung auf der Website zu entnehmen.
§13 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.